08 勘察、设计、测绘合同
编制日期：2004 年 5 月 8 日
编制单位：
招投标大师
目录
GF — 2000 — 0203
建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号：______________________________
（由勘察人编填）
勘察证书等级：__________________________
发包人：________________________________
勘察人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
招投标大师
第 2 页
制定
招投标大师
第一部分 协 议 书
发包人：_________________________________________
勘察人：_________________________________________
发包人委托勘察人承担__________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明
确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共
同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：______________________________________________________________
_____________
工程建设地点：__________________________________________________________
_____________
工程规模、特征：_________________________________________________________
____________
工程勘察任务委托文号、日期：_____________________________________________
_____________
工程勘察任务（内容）与技术要求：________________________________________
_______________
承接方式：______________________________________________________________
_____________
预计勘察工作量：________________________________________________________
____________
工程内容：______________________________________________________________
____________
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2. 1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等
批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设
施、洞室等）及具体位置分布图。
招投标大师
第 3 页
招投标大师
2 .5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用 。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘 察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费 。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年_
_______月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或
提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇
特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）
时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或
以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规
定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________ 元 （大 写 _____________________），合同 生 效
后 3 天 内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20 ％ 作为定 金 、计________ 元 （本合同 履
行 后 ，定 金抵 作勘察费）；勘察规模大、工期 长 的大 型 勘察工程，发包人 还 应按实际完
成工程 进度 ________ ％ 时，向勘察人支付预算勘察费的_________ ％ 的工程 进度款 ，计_
__________ 元 ；勘察工作 外业 结 束后 ________ 天 内，发包人向勘察人支付预算勘察费的
________ ％ ，计__________ 元 ；提交勘察成果资料 后 10 天 内，发包人应一 次 付 清全 部工
程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时， 必须 以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求， 并
按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在 勘察工作范围内，没有资料、图 纸 的地 区 （ 段 ），发包人应负责 查清 地下埋
藏物， 若 因未提供上述资料、图 纸 ，或提供的资料图 纸 不可 靠 、地下埋藏物不 清 ，致 使 勘
察人 在 勘察工作 过 程中发 生 人 身伤害 或造成经 济损失 时，由发包人承 担 民 事 责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供 并解决 勘察现 场 的工作条件和 出 现的 问题 （如：
落 实土地征用、 青苗树木赔偿 、 拆除 地上地下 障碍 物、 处 理施工 扰 民及影响施工 正常进 行
的有关 问题 、平 整 施工现 场 、 修好 通行道 路 、接通电 源 水 源 、 挖好排 水 沟渠 以及水上作 业
用 船 等）， 并 承 担其 费用。
5.1.4 若 勘察现 场 需要 看 守，特 别是在 有 毒 、有 害 等 危险 现 场 作 业 时，发包人应 派 人
负责 安全 保 卫 工作，按国家有关规定， 对从事危险 作 业 的现 场 人 员进 行保 健 防 护 ， 并 承
招投标大师
第 4 页
招投标大师
担 费用。
5.1.5工程勘察 前 ， 若 发包人负责提供 材 料的，应根据勘察人提 出 的工程用料计 划 ，
按时提供各种 材 料及 其产品 合 格 证明， 并 承 担 费用和 运到 现 场 ， 派 人与勘察人的人 员 一
起验 收。
5.1. 6 勘察 过 程中的任 何 变更，经办理 正 式变更 手续后 ，发包人应按实际发 生 的工
作量支付勘察费。
5.1. 7 为勘察人的工作人 员 提供 必 要的 生产 、 生活 条件， 并 承 担 费用；如不能提供时，
应一 次性 付 给 勘察人 临 时设施费_____________ 元 。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工， 除 工期顺延 外 。发包人应支付停、窝工费
（计算方法 见6 .1）；发包人 若 要求 在 合同规定时间内提 前 完工（或提交勘察成果资
料）时，发包人应按 每 提 前 一 天 向勘察人支付_________ 元 计算加 班 费。
5.1. 9 发包人应保 护 勘察人的投标书、勘察方 案 、 报告 书、文件、资料图 纸 、数据、特殊
工 艺 （方法）、 专利 技术和合理化建议，未经勘察人同 意 ，发包人不 得 复制、不 得泄露 、
不 得擅自修改 、 传送 或向第 三 人 转让 或用于本合同 外 的项目；如发 生 上述情况，发包人
应负法 律 责任，勘察人有 权索赔 。
5.1.10本合同有关条。 款 规定和 补充 协议中发包人应负的 其它 责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求 进 行
工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合 格 的勘察成果资料， 并对其 负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合 格 ，勘察人应负责 无偿给予补充 完
善使其 达 到 质量合 格 ； 若 勘察人 无 力 补充 完 善 ，需另委托 其他 单位时，勘察人应承 担全
部勘察费用；或因勘察质量造成 重 大经 济损失 或工程 事故 时，勘察人 除 应负法 律 责任和
免 收 直 接 受损失 部分的勘察费 外 ， 并 根据 损失 程 度 向发包人支付 赔偿金 ， 赔偿金 由发包
人、勘察人商定为实际 损失 的________ ％ 。
5.2.3 在 工程勘察 前 ，提 出 勘察 纲 要或勘察 组织 设计， 派 人与发包人的人 员 一 起验
收发包人提供的 材 料。
5.2.4勘察 过 程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现 场 地形地 貌 、地质和水文地
质条件）及技术规范要求，向发包人提 出 增 减 工作量或 修改 勘察工作的 意见 。 并 办理 正
式变更 手续 。
5.2.5 在 现 场 工作的勘察人的人 员 ，应遵守发包人的 安全 保 卫 及 其它 有关的规 章 制
度 ，承 担其 有关资料保 密义 务。
5.2. 6 本合同有关条 款 规定和 补充 协议中勘察人应负的 其它 责任。
第六条 违约责任
6 .1由于发包人未 给 勘察人提供 必 要的工作 生活 条件 而 造成停、窝工或 来回进出场 地，
发包人 除 应付 给 勘察人停、窝工费（ 金额 按预算的平 均 工日 产值 计算），工期按实际工
招投标大师
第 5 页
招投标大师
日顺延 外 ， 还 应付 给 勘察人 来回进出场 费和 调遣 费。
6 .2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合 格 ，不能 满足 技术要求时， 其运 工
勘察费用由勘察人承 担 。
6 .3合同 履 行期间，由于工程停建 而终止 合同或发包人要求 解除 合同时，勘察人未
进 行勘察工作的，不 退还 发包人已付定 金 ；已 进 行勘察工作的；完成的工作量 在 50 ％ 以
内时，发包人应向勘察人支付预算 额 50 ％ 的勘察费计________ 元 ；完成的工作量 超过
50 ％ 时， 则 应向勘察人支付预算 额 100 ％ 的勘察费。
6 .4发包人未按合同规定时间（日期） 拨 付勘察费， 每超过 一日，应 偿 付未支付勘
察费的 千 分 之 一 逾 期 违约金 。
6 .5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料， 每超过 一日，
应 减 收勘察费 千 分 之 一。
6 . 6 本合同签订 后 ，发包人不 履 行合同时， 无权 要求 退还 定 金 ；勘察人不 履 行合同
时， 双倍返还 定 金 。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充
协议与本合同具有同等效力。
第八条 其它约定事项： _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________
第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行
政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________
仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书
面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管
部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理
部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称： 勘察人名称：
（ 盖章 ） （ 盖章 ）
法定 代表 人：（签 字 ） 法定 代表 人：（签 字 ）
委托 代 理人：（签 字 ） 委托 代 理人：（签 字 ）
住 所： 住 所：
邮 政 编 码 ： 邮 政 编 码 ：
招投标大师
第 6 页
招投标大师
电 话 ： 电 话 ：
传 真 ： 传 真 ：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
银 行 帐 号： 银 行 帐 号：
建设行政 主 管部 门备案 ： 鉴 证 意 见 ：
（ 盖章 ） （ 盖章 ）
备 案 号： 经 办 人：
备案 日期： 年 月 日 鉴 证日期： 年 月 日
GF-2000-0204
建设工程勘察合同
[岩土工程设计、 治 理、 监 测]
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号：______________________________
（由勘察人编填）
勘察证书等级：__________________________
发包人：________________________________
承包人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
招投标大师
第 7 页
监 定
招投标大师
一九九九年十二月
招投标大师
第 8 页
招投标大师
第一部分 协 议 书
发包人：_________________________________________
勘察人：_________________________________________
发包人委托勘察人承担__________________________工程项目的岩土工程任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本
合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称：___________________________________________________________
_____________
1.2工程建设地点：_______________________________________________________
_____________
1.3工程规模、特征：______________________________________________________
_____________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________
_____________
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____________________________________
_______________
1. 6 承接方式：___________________________________________________________
_____________
1. 7 预计勘察工作量：_____________________________________________________
_____________
1.8工程内容：___________________________________________________________
_____________
第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
序 号
资料文件
名称
份数
内容要求
提交时间
招投标大师
第 9 页
招投标大师
第四条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序 号
资料文件名
称
份数
内容要求
提交时间
第四条 工期
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
本岩土工程 自 ____________年__________月__________日开工 至 __________年____
_______月___________日完工，工期为__________ 天 。由于发包人或承包人的原因，未
能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第 八 条规定 执 行。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________
计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总 额 为__________ 元 （大 写 ________________________），合同
生 效 后 3 天 内，发包人应向承包人支付预算工程费总 额 的20 ％ ，计____________ 元 作为
定 金 （本合同 履 行 后 ，定 金抵 作工程费）。
5.3本合同 生 效 后 ，发包人按下 表约 定分____________ 次 向承包人预付（或支付）
工程费，发包人不按时向承包人 拨 付工程费， 从 应 拨 付 之 日 起 承 担 应 拨 付工程费的
滞纳金 。
拨 付工程费时间
（工程 进度 ）
占 合同总 额百 分 比
金额 人民 币 （ 元 ）
招投标大师
第 10 页
